摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《關于承攬合同范文集合（精選8篇）》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《關于承攬合同范文集合（精選8篇）》。
關于承攬合同范文集合1
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現的.遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自_____年____月____日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：乙方簽字：
_____年____月____日_____年____月____日
關于承攬合同范文集合2
甲方：____________________
乙方：____________________
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為確保運輸土方順利完成，本著互惠互利誠實原則，在公平、公正的基礎上，經雙方友好協商達成如下協議條款，雙方無條件執行。
一、工程概況：地鐵的.土方運輸
二、工程地點;
三、承包價及結算方式：每車每天__________元，每月為__________天，月合計__________元，正常情況下每天結算一次，(稅后價，不含裝車，卸土費用)。注：每車必須裝土20立方以上，以單位過磅為依據，否則按實際數量扣減結算，乙方提供手續齊全、合格運輸車輛不少于20輛。
四、工期：工期為兩年。本合同簽訂周期一年。試行天，雙方認為各方面無矛盾，簽訂正式壹年期合同。
五、甲方責任：
1、甲方負責施工場地、道路正常施工，辦理施工的全部手續，確保車輛正常通行。
2、協商裝車場地、運輸、道路、外卸土方場地無任何干擾，確保正常施工運輸。
3、負責所需相關手續，車輛出現被扣，甲方給予協調，指定運輸路線，解決當地關系。
4、甲方負責乙方車輛正常運轉，如遇不可抗力、政府、業主干預等情況外甲方不負責，除此外甲方原因停工，甲方支付承攬費__________元。
七、乙方責任：
1、乙方根據甲方的需要指示、組織安排所需車輛，按時進場。(甲方安排乙方的車輛的地、吃、住停車場、加油)。
2、乙方保證車輛符合甲方要求的行車手續，聽從甲方的安排、調配，按甲方指令執行。
3、服從甲方的統一管理，做到文明施工。
4、乙方必須教育好司機，服從甲方的合理安排，服從當地的民俗習慣，要遵紀守法，配合甲方完成全部運輸任務。
5、因乙方及乙方司機原因造成人員傷亡和事故損失，由乙方承擔，與甲方無關。
6、本合同期為一年，若由于乙方車輛原因不能正常工作，乙方及時調換車輛，補齊所需車輛，否則出現耽誤工期，造成甲方損失，由乙方負責。
八、安全事故：
乙方車輛在施工中，每輛車必須配有兩名司機。杜絕酒后駕車，做到文明行車，禮貌讓路，在正常運輸中，因自身原因，出現安全事故，由乙方負責。
九、特殊約定：
雙方發生爭議，無法協商，可向石家莊當地人民法院進行訴訟或有關部門給予協商解決。
十、本合同出現未盡事宜，雙方通過協商或另計補充協議，與本合同享有同等法律效益。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章生效，進場后按此合同執行。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
關于承攬合同范文集合3
…… 此處隱藏6662字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
